植筋预算争议真实案例:四大核心场景与防控指南
造价领域
2025-12-26
|
4419阅读
5
赞
植筋计价争议多源于程序瑕疵、约定模糊与规则分歧,以下呈现真实案例,拆解争议本质与应对方案。
一、擅自变更工艺争议
核心案例
某商厦加固项目原设计预埋筋,施工方擅自改用植筋工艺,结算主张86万元,甲方以未履行变更手续拒付,诉至法院。
裁判依据
《民法典》第五百零九条:施工方单方变更方案属违约,但植筋满足质量要求且甲方验收无异议,视为默示同意。
判决结果
甲方承担60%费用(51.6万元),施工方承担40%违约责任。
防控要点
工艺变更需经设计审批+书面签证,禁止单方调整;甲方发现违规施工应即时书面提出异议。
二、工程量确认争议
核心案例
南京有个厂房的施工方在2021年12月交了植筋清单,清单里有82717根植筋,规格是ø6到ø14,甲方9个月都没提出异议,还承诺“付清尾款”,之后却以“工程量虚高”为由拒绝支付5.8万元。
裁判依据
最高法裁判规则:发包人无正当理由逾期未答复结算文件,视为认可提交数据。
判决结果
甲方支付全部尾款。
防控要点
施工方提交工程量清单需注明“异议期7-15天”;甲方逾期未提书面异议,视为认可。
三、定额计量换算争议
核心案例
某住宅项目清单对植筋按“根”来计量,施工方按定额“10m”进行组价,组价金额为12.3万元,甲方因单位不一致要求将其核减到8.7万元。
裁判依据
《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》:清单与定额单位不一致时,按“清单根数×设计长度”换算。
协商结果
第三方鉴定核算为11.2万元,双方达成一致。
防控要点
合同明确“根/米”换算标准,附不同规格植筋单根长度对照表。
四、隐蔽工程举证争议
核心案例
某办公楼植筋完工后,甲方以“无隐蔽验收记录”为由,核减3.2万元工程量,施工方无法举证实际施工情况。
裁判依据
《建设工程价款结算暂行办法》:隐蔽工程需留存验收记录、影像资料,否则承担举证不利后果。
协商结果
施工方承担检测费用,现场抽样核实后按实际工程量结算。
防控要点
植筋施工后即时办理隐蔽工程验收,留存钢筋规格、钻孔深度、注胶质量等影像+签字记录。
通用防控原则
程序合规:变更、计量、验收全流程留痕,杜绝口头约定;
合同细化:明确工艺标准、计量规则、异议期限、违约条款;
证据留存:重点保存签证单、验收记录、施工日志、沟通函件。
共28条评论
造价领域,智创未来。
已发表97篇文章
头条热榜 换一换
- 匠心筑作 | 工程建设领域创作者激励计划
- 危大工程管控:范围、责任、方案与验收的落地要求
- 设计变更引发自发电费用,结算时该不该单独计取?
- 清单单位写错,420万差点打水漂——合同里没写清计算规则,审计就有权按他的规则算
- 1 EPC项目招标图与施工图对不上,分包结算怎么办?
- 2 固定总价EPC项目中途停工,已完工程价款怎么结算?
- 3 桥架内线缆怎么算?终于有人讲透了
- 4 干了10年造价还在算量?全过程咨询才是你的翻身仗
- 5 24清单下分部分项费用到底由哪些部分构成?把清单费用组成拆开来看
- 6 1184亿!六大项目!内蒙古这个地方要火了
- 7 AI正在替代基础算量,造价人靠什么拿下城市更新万亿市场?
- 8 新清单来了,你的清单还“准”得起来吗?——广联达一体化方案,四大变化一站接住
- 9 近30亿项目中标四个月被取消资格,问题出在哪?
- 10 工程结算中审计报告与造价鉴定,法院到底认哪个?
- 11 市政沟槽土方量,手机上填几个数就算完
- 12 GB23468-2025发布,2026年9月1日起正式生效!必须强制执行!
- 13 2026造价监管新规:结算、投标、用人、留痕全攻略
- 14 签证白条被审减157万?审计不认的口头承诺,用这三步法救回来
- 15 措施费被包干,结算就认栽?这3个关口必须把住!
- 16 围挡结算反复吵架?一文理清房建与市政计取逻辑
- 17 24清单落地:最高投标限价编制的五步实操与三个坑
- 18 施工单位自行增加施工内容,发包人知情未反对,结算能计吗?
- 19 高大支模措施费总价包干,结算时能否调整?
- 20 措施费全过程结算规则:过程按比例分摊,竣工据实重算(含实操案例)
- 21 加油站项目造价怎么审?一份可以照搬的指标分析法
- 22 工业建筑下钢结构厂房套指标总被审减?先把这5个查询步骤搞明白!
- 23 1.23亿送审砍2300万!结算资料这3个坑最要命
- 24 一造必考:投资估算4大方法+选择原则,背下这几点稳拿分!
- 25 24新清单计价:其他项目费单位工程 / 项目节点软件操作指南
- 26 同事用 AI 3 小时干完的活,你还在熬 3 天,67条提示词库文末领!
- 27 告别“只看总价”!新清单下投标报价合理性评判的五个实操要点
- 28 告别Excel熬夜!2026年造价人的成本分析就该这么玩
- 29 赶工费结算总被审减?先立住这3个前提,80万才落得了袋
- 30 新工艺、新材料没有历史价格数据,怎么组价?
- 31 2024清单新规的隐藏关卡:措施项目费用分拆表,你解锁了吗?
- 32 图纸拖进去就能识别?没那么简单
- 33 造价人注意:24清单下总价合同漏项不再找补,报价前必做这件事
- 34 建工司法解释二已经生效,你手里的案子到底适用新规还是旧规?这3个问题必须搞清楚
- 35 建筑垃圾外运怎么结算?新清单把分类、计量、消纳费一次定清楚
- 36 认价不再扯皮,掌握这4点就够
- 37 清标只有 2-3 天,还要逐项排查串标?这套智能化工具帮你守住四道关
- 38 别再搞混了!最高法判例明确:甲供材“代付税金”不等于“承担纳税义务”
- 39 干造价的“真香”定律:从“金饭碗”到“背锅侠”,你中了几条?
- 40 概算、签证、分包:全过程审计最该盯住的3个环节
- 41 24 清单下施工阶段全过程造价管控要点与实操全解
- 42 24清单天棚计量:抹灰与吊顶的扣减边界
- 43 投标报价澄清说明,总被认定程序违法?24清单划出这6条红线
- 44 一造计价公式背了忘、忘了背?5 组口诀帮你一遍记牢,做题不再混。
- 45 措施费里隐藏的“财富密码”!施工方案千万别再拍脑袋填比例!
- 46 材料调差用量基数到底怎么取?
- 47 补充协议调整付款方式,凭什么叫“实质性变更”?关键看这四点
- 48 EPC 项目计价方式变更:费率改总价包干,先搞清楚这3个问题
- 49 中标下浮率被算了两遍,结算单价到底按哪个来?
- 50 24新清单下,“措施费包干”成最大陷阱!审计一句话,几百万利润没了?