规费和安全文明施工费被下浮，钱还能要回来吗？
蓝图绘制师
官方认证权威媒体作者
2026-09-27
|
4066阅读
2
赞
合同约定了下浮率，结算时承包人发现，安全文明施工费和规费也被一并下浮。这笔让利款能不能要回来，实践中无统一口径。法院审查的落点不是“规费该不该下浮”，而是合同写了什么、写在哪个位置。围绕同一条约定，最高法两派判例并存。
一、计价规范禁止竞争性计取
GB 50500-2013 第3.1.5条规定，安全文明施工费必须按规定计取，不得作为竞争性费用；第3.1.6条对规费和税金作同样要求，两条均属公告列明的强制性条文。建办〔2005〕89号文还要求安全文明施工费单独列项。两项费用本不应进入竞价环节。
民事层面是另一条规则。施工合同司法解释一第十九条规定，计价标准或计价方法有约定的，按约定结算工程价款。障碍出在效力层级：GB 50500并非法律或行政法规。《民法典》第一百五十三条否定的是违反法律、行政法规效力性强制性规定的行为，违反国家标准更可能归入管理性强制性规定，后果是行政层面的责令改正，而非约定无效。2024版标准已调整为推荐性 GB/T 50500。仅凭计价规范主张下浮条款无效，说服力有限。
二、判例分歧落在费用归类与计算基数两条线
支持发包人的路径建立在费用归类上。规费和安全文明施工费一经计价即进入工程价款，构成总价的组成部分。下浮约定若在文义上指向“全部工程价款”“税前造价”，法院就可能认定让利覆盖了其中每一项费用。
（2015）民申字第2403号是这一思路的典型。合同约定“税前造价优惠9%”，实际施工人主张规费和安全文明费不应下浮。审理中法院曾向省级造价管理总站调查，造价站答复强制性收费不优惠，最高法仍维持按约定下浮。造价站意见叠加计价规范，仍不构成效力性强制性规定。（2018）最高法民再418号亦认为，劳保统筹费是否计入取决于意思自治。
支持承包人的路径不否认意思自治，而是回到费用的计算属性。不可竞争费费率由费用定额规定，计算基数为工程造价，不参与投标竞争。（2019）最高法民终917号认定社会保障费属于不可竞争费、有固定比率，计算基数是工程造价而非让利后的工程款，原审作让利处理不当。
三、合同是否排除、下浮指向与资金性质决定费用归属
两派判例对应的是不同的事实构成，决定结果的变量集中在三处。
第一，合同有没有把不可竞争费排除在下浮基数之外。明确排除的，归入支持承包人的一类；未排除的，法院更容易顺着文义认定让利覆盖全部价款。
第二，下浮约定指向“全部工程价款”还是某个具体费用项。指向总价，容易被认定覆盖全部；指向分部分项工程费或可竞争的措施项目费，不可竞争费就可能被摘出来单独计取。
第三，项目是否属于依法必须招标的国有资金项目。这类项目除合同约定之外，还要叠加《招标投标法》关于不得以低于成本报价的审查，发包人擅自扣减不可竞争费的风险更大。已有高级法院明确，约定个别费用项目不计取属意思自治范围，应予尊重。
四、下浮基数写成公式，不可竞争费单列报款并留痕
签约阶段把下浮基数写死，是最省事的一步。“结算价按经审定的施工图预算下浮5%确定”这类概括表述，最容易让两项费用被一并卷入。较稳妥的写法是用公式界定：结算价款等于施工图预算造价扣除安全文明施工费、规费、税金后乘以下浮系数，再加回按费率足额计取的三项费用，下浮率仅适用于分部分项工程费与可竞争的措施项目费。招标文件费用组成表里也单列这两项。
履约阶段要让“不可竞争”落在纸面上。依GB 50500-2013第10.2.1条，发包人应在工程开工后二十八天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分随进度款同期支付；合同对预付比例未作约定的，依建办〔2005〕89号文第七条，工期一年以内的预付不得低于该项费用总额的50%，一年以上不得低于30%。每期进度款申请单把两项费用从“本期应扣下浮”的基数中单独列出、单独要款，发包人签认一次，即形成对该口径的确认。
结算阶段先发函再谈。结算书单列不可竞争费并引用条款号，书面异议按异议函、催告函、律师函逐级推进。若合同表述笼统且未作排除，硬争“能否下浮”胜算不大，把力气转向下浮基数的金额核定与工期、签证、材料调差等索赔，往往更容易拿回钱。
不可竞争费能不能被下浮，规范没有给出统一答案，合同写了才给。签之前把这句话想清楚、写准确，比事后在法庭上找依据，代价小得多。
共28条评论
已发表259篇文章
推荐关注
头条热榜 换一换
- 24清单中暂列金额与暂估价怎么用？5条规则讲明白
- 漏项、量差、特征不符怎么调？24清单缺陷责任划分全解读
- 结算价下浮3%，规费和安全文明施工费也被砍了三个点
- 政府投资项目EPC，审计调差的边界到底在哪？
- 1 经济标清标：综合单价偏离15%就废标？核查口径在这里
- 2 铝模板对拉螺栓孔封堵费：抹灰定额已综合，还是应另套子目？
- 3 住建部通知：2027年1月1日起强制执业！
- 4 砌墙备砖别拍脑袋，530 块一方才准
- 5 注意！10月1日起，这两个证书合并！
- 6 11个安装算量电气中最容易算错的地方，避雷！
- 7 终于整理好了，GTJ2026钢筋计算设置和节点设置大全，请收好！
- 8 开标后定标前，清标到底能查什么、改什么？24清单说清了
- 9 基坑开挖遇石方：土石比例如何确定？石方又该怎么计价？
- 10 EPC 结算争议：不平衡报价到底能不能被认？
- 11 规费和安全文明施工费被下浮，钱还能要回来吗？
- 12 24清单计价标准税金清单全解：计税基础、价税口径与常见误引
- 13 其他项目清单编制，24新标准到底改了哪几处？
- 14 设计变更增量怎么算、怎么调？多半栽在这3个地方
- 15 CAD图纸导入广联达就“缺胳膊少腿”？别慌，病根儿就这几个
- 16 建筑行业大变化！住建部2号文落地，投标、履约、结算规则同步调整
- 17 24标准下钢筋和模板列项变了，你的提量方式改了吗？
- 18 24清单甲供材计取指南：损耗率、超领扣减、甲改乙供一次说清
- 19 总投资509亿！中建八局、三局强强联手中标大连金州湾国际机场
- 20 两份图纸，两个说法：沟槽回填这笔漏量到底该不该算？
- 21 24清单下最高投标限价到底该按哪个工期编？
- 22 安装工程造价工程量的计算方法与技巧
- 23 190砖砌200墙结算争议：工程量按图还是按实？一次讲清
- 24 混凝土算量，这4处最容易漏
- 25 图纸没画马凳筋，施工组织也批了，结算时这28万为什么追不回来？
- 26 清单计价中，施工降效费到底怎么算？
- 27 终于整理好了，GTJ2026钢筋计算设置和节点设置大全，请收好！
- 28 借用其他专业定额，取费到底跟谁走？三步锁定答案
- 29 2024新清单适配：安装造价全流程速查手册（128页完整版）
- 30 24标准下价格指数缺失时的暂定调差与追溯全解析
- 31 10月1日这些新规落地执行！第2条直接卡你的结算
- 32 380页广联达土建+计价高频问题汇编手册，建议收藏！
- 33 二步台基础回填新增速算，挖填量一次出
- 34 24清单计价标准下，赶工费到底怎么算、怎么证？
- 35 安装图例看不懂？3个真实案例教你从“门外汉”变“识图高手”
- 36 图纸会审不认真，算了半天白忙活！
- 37 导出前不查这三项，白干
- 38 仰斜式挡土墙工程量怎么核算？一个标准断面算清体积与模板面积
- 39 索赔28天，错过就失效？停工损失索赔避坑指南
- 40 土建预算漏项高发清单（实体工程篇）
- 41 干货 || 超全工程造价公式+计算技巧，整理一年用一辈子！
- 42 通风图纸上那些“K”“S”“P”“H”，到底在说什么？
- 43 清单漏项，多半漏在这4处
- 44 限量发售 | CAD快速看图+鸿鹄CAD组合永久版
- 45 电气图纸上的各种符号，看完这篇就全懂了
- 46 进度款批了单价，结算时发包人还能反悔吗？
- 47 市政检查井混凝土和砖量怎么算
- 48 EPC总承包范围约定不明时，工作界面如何认定？
- 49 采购项目适用政府采购法还是招标投标法?
- 50 钢筋外皮尺寸下料怎么算？弯曲调整值一次说清
