不应该问的事不要瞎打听
胡老师
2024-02-06
|
3929阅读
1
赞
影响施工工期的因互很多，有客观因素如不可抗力，有发包方因素，甚至还有政策因素，不是因为承包方原因造成的工期拖延，上来要扣承包方的工程款属于就想着为自己个人捞提成。
这个竣工日期是否违约，结算审核应该按合同扣减金额吗-服务新干线答疑解惑 (fwxgx.com)
提问者问：实际开工日期是4月7日，竣工日期4月26日。合同计划开工日期是4月6日，竣工日期是4月18日。请问结算审核的时候要按违约金扣减结算金额吗？
最可气的是砖家级别的回复：你先扣除，让他提供依据(如果是甲方的原因，让他们出证明。
如果说是发包方对承包方不满产生的这种扣款意志，很大概率是承包方在工期上违约，但提问者并没有说明是因为谁的意志要扣工期违约款，可以猜测就是审核人员的个人意志所驱动。
工期违约与安全、质量违约有很大区别，后者大概率是承包方的主观行为所致，但影响前者的因素很多，多到难以对承包方的拖期行为定性，如合同约定每月15日支付工程进度款，但查看银行进账记录，发现有些月份是15日之后到账，这种问题首先是发包方违约在先，把工期拖延责任归结到承包方头上法律依据上站不住脚（这是祖师亲历过的实际案例，发包方占不到任何便宜），还有许多客观因素影响到项目工期，如重大政治活动、恶劣的天气，扬尘、雾霾等特殊情况都可能造成施工现场停工。一般情况下承发包双方不会因为工期问题在结算中撕扯，因为谁都知道撕扯半天也不会有什么结果，因为工期原因扣款一定要把前后因果关系搞清楚，否则扣款理由站不住脚，还有就是工期原因甲方不提，各方也不要乱做主张。
本案例既然发生了，回复“先扣除”这种唯恐天下不乱的答案，如同秦国法律，两人发生街斗，先砍了脑袋再判定双方的对错，将来出什么事，先把这人拉出去喂狗，让他在狗肚子里去喊冤吧。
共28条评论
推荐关注
头条热榜 换一换
- 广联达GTJ2025地下室底板防水工程量
- AI智能服务助手—— 工作问题秒问秒答，早用早提效，快来体验呦！
- 云计价秘籍大公开：一键掌握高效技巧，快速成为造价高手！
- 1 土建算量+计价常见高频问题汇编手册-共380页
- 2 土建造价3天速成|1元限量速抢
- 3 新清单计价规范给我们什么启示
- 4 住建局：25年3月起，安全员应具有建造师等执业资格！
- 5 住建厅新规，自2025年2月1日起施行！
- 6 边坡/压实度/地基承载力/挖方量/填方量/配套检查井计算
- 7 教你如何快速用广联达绘制筏板主筋上下部钢筋构造
- 8 【土建小视频】教你如何快速用广联达绘制筏板附加钢筋绘制
- 9 一级建造师/造价/监理可以认定副高级职称，且不用发论文
- 10 搞造价必须知道：定额系数大全
- 11 2025年造价人必领的92份干货资料，全是资深造价大神总结
- 12 挂证的罚款标准出来了
- 13 如何快速算出一个检查井的量？
- 14 停窝工损失索赔纠纷，常见的10个争议焦点是什么？
- 15 2025年一造备考资料包-高效备考，一次通关
- 16 2024 版工程计量规范与 2013 版有何区别？
- 17 不懂工艺张口就是没有发生
- 18 住建部部署2025！工程人的春天来了！
- 19 关于固定总价合同在结算时是否可增补项？
- 20 中建三局&中建八局强强联合，拿下73亿超级大单
- 21 项目经理八会、七查、五权、五懂、三知、一管、一会，你都知道吗？
- 22 电力常识（1）
- 23 25一造《早鸟资料包》免费领取
- 24 广联达GTJ2025住宅地下部分需要绘制车库构件2/1
- 25 招投标知多少，10个问题让你更懂招标投标
- 26 电力常识（2）
- 27 清单规则编制人始终走不出自己给自己下绊的误区
- 28 终于讲清楚了！工程造价中哪些费用可调整？哪些不可调整？
- 29 【限时0元】上百门价值80000元造价好课免费学，广联达课程会员-免费领！
- 30 新清单逐项对比10+页-免费领取
- 31 浅析EPC项目的审计重点
- 32 包工头退出舞台！住建委：取消劳务分包！全面实现自有工人施工！
- 33 管道DN、Φ、D分别表示什么？颜色代表什么意思？
- 34 中国建筑大爆发！疯狂中标超4万亿！
- 35 工程项目结算常见舞弊手段以及10大审计方法
- 36 建筑面积计算规则分享，怎么算要有个谱！（附图）
- 37 CAD图纸显示不全，统计计算工程量时，图纸打开不显示，4大问题、解法妙招汇总！轻松搞定！
- 38 如此险境，中建八局依然中标！
- 39 CAD快速看图荣膺 2024 联想天禧生态 “最具价值应用奖”
- 40 最高法院关于建设工程施工合同纠纷的裁判规则(73条)
- 41 在造价审核中，如何判断材料价格的合理性？
- 42 工程项目造价全过程100个审计清单！
- 43 CAD图纸对比超简单方法！3步完成！同时完成图纸标注！图纸比较CAD教程
- 44 请问这个草皮、肥土套什么定额，草皮定额中只有原土上种植，
- 45 工程审计都审啥？一次性全部告诉你！
- 46 广联达GTJ2025-相似楼座（图纸变更后）如何正确处理
- 47 安装造价（水暖、通风空调、消防）重要知识点梳理！
- 48 公路常识（2）
- 49 室外管网工程-工程量计算-整体流程
- 50 工程水印相机结合图纸，助力检查统计工程量，真实现场时间地点，官方 工程管理#水印相机#CAD快速看图
还有0条回复正在审核中，请稍后回来查看